工程款9个点的税怎么算(个人承包20万工程款交多少税)

在建设施工领域，施的工方会因为各种客观和主观因素导无法按时拿到工程款。对于很多中小型承包公司而言，被拖欠工程款会对公司造成巨大的资金缺口和经营危机。面对这种情况该如何维护自己的合法权益呢？下面通过一则案例来为大家进行详细解读。

【案情回顾】

原告：A公司

被告：B公司

原告诉称，2018年5月28日，被告将承包的某小区项目脚手架劳务施工工程分包给原告。开工时间计划为2018年3月20日，完工时间交计划为2019年6月30日；合同价款暂定为3196148元；合同为固定综合单价合同，结算价=结算工多少程量合同单价-乙方合同单价范围内的甲方供材总额。原、承包被告还对工程款支付、工程量确定、材料供应等内容进行了约定。

2019年12月2日，经原、被告对工程款决算：被告应付原告合同期内工程款为2974856.52元。2020年5月1日，被告单方面向原告送达《外架钢管拆除告知单个人》，告知原告拆除现场外架钢管。2020点年5交月6日至5月15日期间，原告多次组织工人到现场拆除外架，但被告阻挡施工，导致原告工人无法拆除，造成误工损失27800元。现被告单方要求撤场，但拒绝支付工程款、逾期使用费、误工损失费等费用。原告为维护自身合法权益，将被告诉至法院。

【浩云说法】

首先要明确的是，原、被告签订的脚手架工程专业分包合同，不违反法律强制性规定，属有效合同，双方均应恪守。

争议点一：被告应付工程款具体数额存在争议

被告辩称：原告所承包的脚手架工程经过双方清算，结算总金额应为2959237.73元，而并原告所称的2974856.52元，且扣除原告应当承担的各项费用及被告已经支付的工程款，被告仅欠328400.69元，因此原告在第一项诉讼请承包求中的所要求的工程款缺乏事实和法税律依据，依法不应当予以支持。

法院经审20万理查明，被告尚欠原告工程款1509690.78元，双方对此无异议，但合同约定工程款在工程完工时支付至总价款的85%，工程整体竣工验收后三个月内付清，点目前怎么案涉工程尚未完工，故被告应扣减工程款数额为2974856.52元15%=44算6228.49元。关于被告抗辩称应付工程款的中应减去相应税差15618.52元的主张，因原、被告已对工程决算，且原告给被告开具的发票金额为2959237.73元，已自动扣除相应税差，应视为原告认可被告抗辩的理由。综上，被告应付工程款金额为1047843.78元。因此，原告要求被告支付原告工程款1797259.52元以及相应利息的诉讼请求，法院予以部分支持。

争议点二：被告是否要承担原告脚手架逾期使用损失

本工程款案中，原告要求被告支付自2019年7月1日起至实际退还全部脚手架架料之日止按照1311元/天的标准计算的逾期使用费用。对此，被告表示，B公司20万并没有扣留A公司的脚手架，原告要求的返还脚手架的诉请缺乏事实和法律依据，原告以此所要求的折价赔偿款、逾期使用费用及误工费更无从谈起。

法院认为，原、被告双方没有约定脚手架逾期使用费用及计算标准，案涉工程应于2019年6月30日完工算，但9个在2020年5月1日被告才向原告书面送达《外架钢管拆除告知单》，在此之前工期虽受春节、疫情及当地应急管理局查封之影响，但被告确已给原告造成逾期损失，因此，法院酌定被告赔偿原告脚手架逾期怎么使用损失15万元。

最后，法院判决：

1、被告B公司给付原告A公司工程款1047843.78元及利息（利息以1047843.78元为基数，自2020年7月23日至清偿之日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；

2、被告B公司于本判决生效后十日内赔偿原告A公司脚手架逾期使用损失15万元。

针对上述案件，再为大家补充两个人个法律知识点：

首先，根据《民法典》规定，合同中既约定违税约金，又约定定金的，如果一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。当定金不足以弥补一方违约造成的损失的时候，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。

其次，对于欠付工程款的利息问题，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（下称《解释》）中作出了规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。

而关于利息计算的起始日期，《解释》规定，利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，工程款下列时间视为应付款时间9个：

（一多少）建设工程已实际交付的，为交付之日；

（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；

（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

【浩云小结】

在建设工程合同纠纷中，若一方遭遇拖欠工程款项的情况，可依法向法院提起诉讼来维权。同时，对于欠付款项所产生的利息，也可以依据法律规定向对方主张。